Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме

Раздел II Информационная карта аукциона

Последующая информация и данные для данного определенного аукциона, которая уточняет, и дополняют положения Раздела I «Общие условия проведения аукциона». При появлении противоречия положения реального документа имеют ценность над положениями Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме Раздела I. «Общие условия проведения аукциона».


№ п/п

Ссылка на Разделы и пункты

Заглавие пт

Текст пояснений

1

1.2.1.

Наименование городского заказчика, контактная информация



Городское казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Новоуральского городского окрестность.

^ Юридический, фактический адресок (почтовый): 624130, Свердловская обл.г Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме. Новоуральск, ул. Заречная 3 А

Номер контактного телефона:

тел. (34370) 4-74-85;

факс: (34370) 4-74-82

^ Адресок электрической почты: ughngo@yandex.ru

Контактное лицо: Матяш Юлия Вячеславовна

Веб-сайт, на котором расположена документация об аукционе: http://www.zakupki Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме.gov.ru

2

1.2.1.

Вид и предмет аукциона

Открытый аукцион в электрической форме на право заключения городского договора на выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогодних елочных городков СНП

3

1.3.1.

Наименование выполняемых работ, объем выполняемых работ, место, условия Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме и сроки выполнения работ.

Работы по устройству, содержанию и демонтажу новогодних елочных городков СНП производится в согласовании с Технической частью документации об аукционе.

Место расположения Новогодних городков: Свердловская область, Новоуральский городской округ: п Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме. Мурзинка, с.Тарасково; д.Починок; д.Пальники.

Срок выполнения работ:

Строительство городков:

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: 28 декабря 2012 года

Содержание городков:

Начало: 29 декабря 2012 года.

Окончание: 31 января 2013 года

Демонтаж елок Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме и разборка городков:

Начало: 31 января 2013 года.

Окончание: 04 февраля 2013 года.

4

1.3.2.

Исходная (наибольшая) стоимость договора



297 293,36 рублей, в том числе НДС 18%

Исходная (наибольшая) стоимость договора определена на весь период оказания услуг.

Исходная (наибольшая) стоимость договора включает расходы Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение всех видов и объемов работ, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений. Внедрение, транспортировку и хранение устройств нужных для выполнения работ. Уплату таможенных пошлин, налогов и других неотклонимых платежей.

6

1.4.

Требования

к участникам размещения Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме заказа, установленные городским заказчиком

В аукционе могут учавствовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы принадлежности, места нахождения и места происхождения капитала либо физические лица, в том числе личные предприниматели.

1. соответствие Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в согласовании с законодательством Русской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме признании участника размещения заказа - юридического лица, личного бизнесмена нулем и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях, на денек подачи Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме заявки на роль в аукционе;

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и другим неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, размер которой превосходит 20 5 процентов балансовой цены активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается подходящим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме обозначенной задолженности в согласовании с законодательством Русской Федерации и решение по таковой жалобе на денек рассмотрения заявки на роль в аукционе не принято;

5. отсутствие в реестре нерадивых поставщиков сведений об участниках размещения Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме заказа.

7

1.5.1,

1.5.2.

Источник финансирования и порядок оплаты

Источник финансирования – бюджет Новоуральского городского окрестность

Заказчиком делается аванс до 30 % от суммы реального договора, на основании счета.

Окончательную оплату практически выполненных работ выполненных работ Заказчик производит после предъявления Подрядчиком счета – фактуры Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, оформленного на основании подписанного сторонами акта выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента предоставления счета – фактуры.

9

 3.2.

Документы, входящие в состав заявки на роль в аукционе

Чтоб претендовать на право заключения договора, Участник Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме размещения заказа должен удовлетворять неотклонимым требованиям, обозначенным в пт 1.4.2. Раздела I. «Общие условия проведения аукциона» истинной документации об аукционе.

Наполнение заявки осуществляется в согласовании с порядком, определенным регламентом функционирования Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме электрической торговой площадки www.sberbank-ast.ru.

1-ая часть заявки на роль в открытом аукционе в электрической форме должна содержать:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на критериях, установленным в Технической Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме частью документации об аукционе

2-ая часть заявки на роль в открытом аукционе в электрической форме должна содержать последующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адресок Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика либо в согласовании с законодательством соответственного зарубежного страны аналог идентификационного номера налогоплательщика Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме (для зарубежного лица)

2) решение об одобрении либо о совершении большой сделки или копия такового решения в случае, если требование о необходимости наличия такового решения для совершения большой сделки установлено законодательством Русской Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме Федерации и (либо) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка продукта, являющегося предметом договора, либо внесение денег в качестве обеспечения заявки на роль в открытом аукционе, обеспечения Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме выполнения договора являются большой сделкой. Предоставление обозначенного решения не требуется в случае, если исходная (наибольшая) стоимость договора не превосходит наивысшую сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении либо о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме участника размещения заказа на электрической площадке.

10

Пункт 3.3.3.

Порядок формирования цены договора

Предлагаемая Участником цена договора с учетом НДС не должна превосходить исходную (наивысшую) стоимость договора, обозначенную в п. 4 Информационной карты.

Предлагаемая Участником Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме стоимость договора является жесткой и не может изменяться в процессе его выполнения, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Стоимость городского договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование ,уплату таможенных пошлин, налогов и других Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме неотклонимых платежей.

После определения фаворита аукциона в электрической форме Заказчик рассчитывает коэффициент конфигурации исходной (наибольшей) цены договора к стоимости договора, предложенной победителем в процессе проведения аукциона в электрической форме.

Итоговая стоимость договора Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме пересчитывается Заказчиком с учетом обозначенного коэффициента.

Стоимость договора может быть снижена по соглашению сторон без конфигурации, предусмотренного договором объема услуг и других критерий выполнения договора.

11

3.3.5.,

3.3.6.

Валюта договора

Русский рубль

12

2.3.1.,

2.4.1.,

4.1.2.

Дата и время окончания подачи заявок Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на роль в аукционе

«30» ноября 2012 года

09:00 (время местное)

13

4.3.5.

Обеспечение заявки на роль в аукционе

5% от исходной (наибольшей) цены договора.

14864,67 рублей

14

7.2.1

Обеспечение выполнения городского договора

не требуется

15

5.1.2.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на роль в аукционе

«03» декабря 2012 года Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме

16

5.2.2.

Дата проведения аукциона

«06» декабря 2012 года

Аукцион проводится на веб-сайте Оператора электрической площадки http://www.sberbank-ast.ru

17

5.2.6.

Величина снижения исходной (наибольшей) цены договора («Шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается от 0,5% до 5% исходной (наибольшей) цены Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме договора, обозначенной в п. 4 Информационной карты, что составляет от 1486,47 до 14864,67рублей

18



Достоинства, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и компаний уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов

не предоставляются.


19




Адресок электрической площадки в Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме сети "Веб"

http://www.sberbank-ast.ru

^ РАЗДЕЛ III ПРОЕКТ Городского Договора


г.Новоуральск

Свердловской области «___»______________ 2012 года


Городское казенное учреждение "Управление городского хозяйства" Новоуральского городского окрестность, действующее от имени Новоуральского городского окрестность, в лице директора Тюменцева Владимира Яковлевича Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, действующего на основании Устава и доверенности от 29.12.2011г. № 7139/01-27, именуемое в предстоящем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемое в предстоящем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, по результатам размещения городского заказа методом проведения открытого аукциона в электрической форме (протокол подведения итогов открытого аукциона в электрической форме от __________ № ______), заключили реальный договор о нижеследующем:


  1. ^ ПРЕДМЕТ Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, обозначенную Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме в пт 1.2. реального договора, и сдать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Предметом реального договора является выполнение Подрядчиком своими силами и средствами работ по устройству, содержанию Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме и демонтажу новогодних елочных городков СНП в согласовании с критериями договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к истинному договору), Калькуляцией издержек (Приложение № 2 к истинному договору), также действующей нормативной документацией.

1.3. Место расположения Новогоднего города Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме: Свердловская область, Новоуральский городской округ: п. Мурзинка, с.Тарасково; д.Починок; д.Пальники.

1.4. Код экономной систематизации: 903 0503 6355005 244 226 (130 10.00.00, 133 00.00.00)


  1. ^ Цена РАБОТ

2.1 Цена работ по истине договору сложилась в итоге проведения торгов и составляет ____________) рублей, НДС Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме 18% ________, в согласовании с Калькуляцией издержек (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью реального договора.

Стоимость договора содержит в себе все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, также налоги, сборы и другие неотклонимые платежи, с учетом цены Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме материалов, работы, оборудования, транспортных расходов и т.д.

2.2 Цена работ по истине договору является жесткой ценой и не подлежит изменению в течение всего срока деяния реального договора.

2.3 Стоимость договора может быть снижена по соглашению Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме сторон без конфигурации предусмотренных договором объема работ и других критерий выполнения договора.

2.4 В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов экономных обязанностей, приводящих к невозможности выполнения обязанностей по истине договору Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, сторонами уточняются условия и порядок финансирования, объем, сроки и другие условия выполнения работ по истине договору, что подтверждается дополнительным соглашением.

2.5 Заказчиком делается аванс до 30 % от суммы реального договора, на основании счета.

Окончательную оплату практически выполненных Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме работ выполненных работ Заказчик производит после предъявления Подрядчиком счета – фактуры, оформленного на основании подписанного сторонами акта выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента предоставления счета – фактуры.

В случае Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме предъявления Заказчиком неустойки Подрядчику (п.8.3 договора), Заказчик производит окончательную оплату выполненных работ после уплаты Подрядчиком суммы неустойки, на основании выставленной Заказчиком претензии.



  1. ^ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1Сроки выполнения работ:

3.1.1 Строительство городков:

Начало: с момента заключения Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме договора.

Окончание: 28 декабря 2012 года.

3.1.2.Содержание городков:

Начало: 29 декабря 2012 года.

Окончание: 31 января 2013 года.

3.1.3 Демонтаж елок и разборка городков:

Начало: 31 января 2013 года.

Окончание: 04 февраля 2013 года.


  1. ^ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1 Заказчик должен:

4.1.1 Принимать выполненные работы по акту сдачи Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме – приемки выполненных работ по мере их предъявления Подрядчиком.

4.1.2 Назначить для оперативного решения спорных технических и других вопросов, возникающих в процессе производства работ, также для приемки выполненных работ назначить ответственное лицо (лиц Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме).

4.1.3 Немедленно заявить Подрядчику об найденных недочетах и отступлениях от критерий реального договора, которые могут усугубить качество работ либо повлечь другие недочеты.

4.1.4 Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме порядке, предусмотренные реальным договором.


4.2 Права Заказчика:

4.2.1 Инспектировать ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственно – хозяйственную деятельность.

4.2.2 Производить контроль за соблюдением сроков выполнения работ, обозначенных в п.п.3.1.1-3.1.3 договора.

4.2.3 Назначить Подрядчику Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме разумный срок для устранения недочетов, если во время выполнения работы станет естественным, что она не будет выполнена соответствующим образом , и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отрешиться от реального договора Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме или, поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, также востребовать возмещения убытков.


5.^ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1 Выполнить все работы с соответствующим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные в реальном договоре, и сдать работы Заказчику Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме.

5.2 Создавать работы в полном согласовании с проектной документацией, строй нормами и правилами и регламентами производства работ.

5.3. Выполнить работу с внедрением высококачественных материалов, конструкций, оборудования.

5.4 Исполнять приобретенные в процессе работ указания Заказчика Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, если они не противоречат условиям реального договора.

5.5 Обеспечить выполнение нужных мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране среды, охране труда.

5.6 Организовать уборку местности Новогодних городков от мусора.

5.7 Гарантировать качество работ по истине Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме договору.

5.8 Немедля известить Заказчика и до получения от него указаний остановить работы при обнаружении:

* вероятных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о методе выполнения работы;

* событий, угрожающих годности и прочности Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме результатов выполняемой работы или создающих невозможность ее окончания в срок;

* других, независимых от него событий, угрожающих несущей возможности конструкций.

5.9 Подрядчик несет риск утраты результатов работы до момента подписания акта выполненных работ. Восстановление делается за Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме счет Подрядчика

5.10 Обеспечить своевременное устранение недочетов и изъянов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.

5.11. При малозначительном повреждении конструкций либо отдельных частей принимать конструктивные меры к устранению повреждений Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме своими силами и средствами, уведомив Заказчика.

5.12 Оформлять и представлять Заказчику акты выполненных работ.


  1. ^ Создание И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1 Представитель Заказчика производит контроль за ходом выполнения и качеством работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме ко всем видам работ в хоть какое время в течение всего периода их выполнения.

6.2 Приемка завершенного объекта делается представителями Заказчика и Подрядчика с ролью представителей всех заинтересованных сторон после выполнения всего комплекса Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме работ по строительству Новогодних елочных городков.

6.3 Работы числятся принятыми с момента подписания акта приемки выполненных работ.

^ 7. ГАРАНТИИ Свойства ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1 Гарантийный срок обычной эксплуатации объектов устанавливается на весь период эксплуатации городков и прекращается Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме с началом работ по демонтажу Новогодних елочных городков.

7.2 Подрядчик несет ответственность за недочеты (недостатки), обнаруженные в границах гарантийного срока. Наличие недочетов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Устранение недочетов Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме осуществляется Подрядчиком за собственный счет.

7.3 Недостатки, возникшие в итоге действий третьих лиц, выявленные в процессе содержания Новогоднего города, подлежат немедленному устранению Подрядчиком.


^ 8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 За неисполнение либо ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по истине Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме договору стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством РФ.

8.2 Заказчик освобождается от ответственности по договору за нарушение сроков оплаты в случае несвоевременного перечисления средств либо прекращения перечисления средств из бюджета Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме.

8.3 При нарушении Подрядчиком обязанностей по договору он уплачивает в бюджет Новоуральского городского окрестность по реквизитам, обозначенным Заказчиком:

- в случае нарушения сроков выполнения работ, обозначенных в п.п.3.1.1 - 3.1.3 договора, неустойку, которая начисляется за Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме каждый денек просрочки выполнения обязательства, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного городским договором срока выполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на денек уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Русской Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме Федерации, исчисляемой от суммы городского договора;

- за отказ от выполнения работ по договору без беспристрастных обстоятельств – неустойку в размере 10% от суммы договора;

- расходы по устранению недочетов, если устранение выполнялось силами третьих лиц Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме и оплачивалось Заказчиком.

8.4 Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за нанесение вреда их имуществу и (либо) здоровью, причиненного при выполнении либо вследствие ненадлежащего выполнения взятых на себя обязанностей по истине договору Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме.

8.5 В случае повреждения инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся на обслуживаемой Подрядчиком местности, Подрядчик производит восстановительные работы за собственный счет и в сроки, установленные Заказчиком.


^ 9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтоб любые спорные Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме вопросы, разногласия или претензии, касающиеся выполнения реального Договора, были урегулированы методом переговоров.

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в согласовании с действующим законодательством РФ.


  1. ^ РАСТОРЖЕНИЕ Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме Договора

10.1 Расторжение реального договора делается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным штатским законодательством.

10.2 Реальный договор может быть расторгнут по просьбе Заказчика в последующих случаях:

- задержки начала производства Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком критерий договора, ведущего к значительному понижению свойства работ;

- при нарушении Подрядчиком технологии производства работ;

- при применении Подрядчиком некачественных строй материалов Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, в т.ч. б/у либо не имеющих сертификатов, паспортов и других подтверждающих качество документов.

10.3 При наличии обозначенных в п. 10.2. событий, Заказчик, считающий предстоящее сотрудничество неосуществимым, направляет Подрядчику в письменном виде извещение за Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме 5 календарных дней до денька предполагаемого расторжения договора, с предложением о прекращении работ и расторжении Договора, на которое Подрядчик должен ответить в течение 10 дней. При оставлении извещения без ответа Договор расторгается, в согласовании Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме с действующим законодательством РФ.

10.4 После расторжения договора Подрядчик в 10-дневный срок передает Заказчику исполнительную и иную документацию с одновременным подписанием сторонами акта приема-передачи документации.

10.5 Прекращение деяния договора тянет за Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме собой прекращение обязанностей сторон по нему, но не высвобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до денька расторжения реального договора.


  1. ^ Остальные УСЛОВИЯ

11.1 Реальный договор вступает в силу с момента Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме подписания и действует до полного выполнения обязанностей обеими сторонами.

11.2. Все конфигурации и дополнения по истине договору числятся действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

11.3. Все обозначенные в договоре Приложения Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме являются его неотъемлемой частью.

11.4. Во всем остальном, что не предвидено реальным договором, используются нормы действующего законодательства РФ.

11.5. Реальный договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме из сторон.


Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Калькуляция издержек.

Приложение № 3 - Акт выполненных работ.



  1. ^ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Городское казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Новоуральского городского окрестность (МКУ «УГХ» НГО), юридический адресок: Свердловская область Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, г.Новоуральск, ул.Заречная, 3а, ИНН 6629021969, КПП 662901001, ОГРН 1076629001910, р/с 40204810700000126229 в ГРКЦ ГУ Банка Рф по Свердловской области г.Екатеринбург БИК Банка 046577001, УФК по Свердловской области (Финансовое управление Новоуральского городского окрестность, МКУ «УГХ Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме»НГО, л/с 03903293560).


ПОДРЯДЧИК:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. ^ ПОДПИСИ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК


__________________/ Тюменцев В.Я. __________________/_________________












Приложение № 5













к городскому договору










№ ____________ от _________________



















ПОДРЯДЧИК:




^ ЗАКАЗЧИК: МКУ «УГХ» НГО

Городской Договор:































АКТ № от

Приемки выполненных работ по________________________________ за ________________ месяц _________ года



















№№

Наименование работ

Ед. измерения

Объем работ

Кол-во работ

Стоимость Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме единицы, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

 

……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ ВСЕГО по акту

 

 

 

 






















Всего на сумму ________________________ (__________________________).




Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с соответствующим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.




Сдал:

Принял:

























ЗАКАЗЧИК:




ПОДРЯДЧИК Раздел II Информационная карта аукциона - Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме:

























Директор МКУ "УГХ" НГО


































__________________________ В.Я.Тюменцев

_____________________




М.П.




М.П.










razdel-i-istoricheskaya-obuslovlennost-i-osnovnie-politiko-ekonomicheskie-modeli-gosudarstvennogo-regulirovaniya-industrialnoj-ekonomiki.html
razdel-i-klassicheskaya-ekologiya-16-ch-programma-odaryonnie-deti.html
razdel-i-korporativnaya-kultura-kak-instrument-menedzhmenta-predpriyatiya-sociokulturnoj-sferi.html